Покупатель подал в суд иск о взыскании пеней за просрочку поставки товаров по договору. Первая и апелляционная инстанции частично удовлетворили требования, отказав во взыскании неустойки за просрочку, произошедшую после истечения срока действия договора. Суды основывались на том, что стороны определили срок действия договора конкретной датой. Обязанность поставщика восполнить недопоставку после этого срока не предусмотрели.

Покупатель данные постановления обжаловал, ссылаясь на неправильное применение норм материального права. Утверждал, что договор действовал до момента исполнения обязательства по поставке товаров, т.к. не содержал условие о прекращении обязательств по истечении срока действия. И поскольку окончание срока действия договора не влекло его прекращения в части условия об уплате неустойки за нарушение возникшего из договора обязательства, неустойка подлежала начислению и после окончания срока действия договора по день фактического исполнения обязательства.

Кассационная инстанция жалобу не удовлетворила, решения нижестоящих судов оставила в силе. К таким выводам пришла, исходя из следующего.

1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах обязанности восполнить недопоставленное в последующих периодах поставки. Это правило применяется к неустойке, установленной как договором поставки, так и законодательством (п. 1 ст. 481, 491 ГК).

Примечание
Договор может предусматривать иной порядок уплаты неустойки или восполнения недопоставленного товара (ст. 481, 491 ГК).

Суд установил, что договор, заключенный сторонами спора, вступил в силу после подписания и действовал до определенной даты, а по финансовым обязательствам — до полного исполнения.

Тем самым стороны конкретизировали, что только по финансовым обязательствам договор действует до полного их исполнения. По всем остальным обязательствам определили срок действия договора конкретной датой.

Кроме того, договор не содержал обязательств по восполнению недопоставки товаров за пределами срока его действия. Поэтому обязательство поставщика восполнить недопоставленное количество товара ограничивалось сроком действия договора.

Примечание
К выводу, что по общему правилу истечение срока действия договора поставки прекращает обязанность поставщика поставлять предусмотренные этим договором товары, суд пришел и в деле N 154ЭИП23163, взыскав неосновательное обогащение в виде перечисленных в период действия договора сумм предварительной оплаты непоставленных товаров.

Таким образом, неустойка за недопоставку товаров может взыскиваться за период, когда у поставщика существует обязанность допоставить их, а истечение срока действия договора поставки прекращает обязанность поставщика восполнить недопоставленное количество товаров.

Суды учли истечение срока действия договора и правомерно взыскали пени в пределах срока его действия, отказав во взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке за пределами срока действия договора.

2. Поскольку покупатель допустил просрочку оплаты поставленных товаров, суд признал обоснованными требования поставщика по встречному иску о взыскании пеней. Пени рассчитывались за период, включающий в том числе временной отрезок за пределами действия договора, до момента исполнения обязательств по оплате товаров покупателем.

Примечание
Существует два подхода к вопросу о возможности взыскания неустойки после расторжения договора. Сторонники первого считают, что такое взыскание невозможно. Сторонники второго полагают, что взыскание неустойки после расторжения договора законное и имеет правовую основу.

3. Суд первой инстанции обоснованно уменьшил размер пеней, применив ст. 314 ГК. При этом учел:

— ходатайства сторон;

— размер неустойки и периоды просрочки;

— принципы добросовестности и разумности, баланса интересов сторон;

— несоразмерность начисленной неустойки последствиям нарушения обязательства.

Читайте этот материал в ilex >>*
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex